欢迎访问智考帝 www.ZhiKaoDi.Com
400-8565-660
400-8565-660
2020年全国造价工程师报名中心
免费咨询 我要报名

2015年造价工程师《造价管理》备考练习题及答案1

09-10100次 造价工程师来源:综合整理

  下面是智考帝造价工程师报名中心小编为您综合整理的关于“2015年造价工程师《造价管理》备考练习题及答案1”的相关信息,希望对正在寻找“模拟试题”信息的您有帮助!

1.生产性建设项目的总投资包括(  )两部分。
A.建安工程投资和设备、工器具购置费
B.建安工程投资和工程建设其他费用
C.固定资产投资和流动资产投资
D.固定资产静态投资和动态投资
2.下列关于工程造价管理的含义的论述,不正确的是(  )。
A.工程造价管理,一是指建设工程投资费用管理,二是指建设工程价格管理
B.建设工程投资费用管理属于价格管理范畴
C.建设工程价格管理属于价格管理范畴
D.国家对工程造价的管理,承担了一般商品价格的调控职能和政府投资项目上的微观主体的管理职能
3.根据我国相关规定,作为拟建项目列入国家中长期计划和开展前期工作的控制造价是(  )。
A.初步投资估算
B.投资估算
C.初步设计总概算
D.施工图预算
4.下列属于注册造价工程师权利的是(  )。
A.以个人名义承接工程造价业务
B.发起设立工程造价咨询企业
C.审批工程进度款支付额度
D.审批工程变更价款
5.下列情形中,可能导致注册造价师的注册被撤销的是(  )。
A.超越法定职权准予注册许可的
B.注册有效期满且未申请延续注册的
C.死亡或者不具有完全民事行为能力的
D.受到刑事处罚的
6.根据我国现行规定,甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中,取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于(  )人。
A.20和12
B.16和8
C.10和6
D.8和6
7.工程造价咨询行业最早出现在(  )。
A.美国
B.英国
C.日本
D.中国
8.某建设项目建设期为5年,建设期内每年年初贷款300万元,年利率10%。若在运营期第3年底和第6年底分别偿还500万元,则在运营期第9年底全部还清贷款本利和,尚需偿还(  )万元。
A.2 050.99
B.3 199.04
C.3 318.65
D.3 750.52
9.通常情况下,(  )是利率的界限。
A.银行贷款利率
B.法定准备金率
C.平均利润率
D.通货膨胀率
10.某项目建设期为3年,建设期内每年年初贷款分别为500万元、600万元和800万元,年利率为10%。若在运营期第4年末一次性偿还贷款,则应偿还的本利和为(  )万元。
A.2 276.63
B.2 508.29
C.2 890.56
D.3 325.70

11.某项目建设期2年,建设期内每年年初贷款2000万元,若在运营期第1年末偿还1000万元,在运营期第2年至第6年每年年末等额偿还剩余贷款,在贷款年利率为10%的情况下,运营期第2至第6年每年年末应还本付息额为(  )万元。
A.617.16
B.954.89
C.1 076.76
D.1 184.50
12.某建设项目建设期两年,运营期八年。建设投资(不含建设期利息)为7000万元。其中,第1年自有资金投入4000万元,第2年贷款投入3000万元,贷款年利率为8%。流动资金800万元,全部为自有资金。运营期各年净收益均为1300万元。则该项目投资收益率为(  )。
A.16.17%
B.16.41%
C.16.67%
D.18.57%
13.在评价投资方案经济效果时,如果A、B两个方案中缺少任何一个,另一个就不能正常运行,则A、B两方案称为(  )。
A.组合型
B.互补型
C.混合型
D.相关型
14.某设备目前实际价值4万元,有关数据见下表。则在静态模式下,该设备的经济寿命还剩(  )年。P40智考帝

A.4
B.3
C.2
D.1
15.下列关于基准收益率的表述,正确的是(  )。
A.基准收益率是投资者可以能够获得的盈利水平
B.基准收益率确定的越高,方案被接受的可能性就越大
C.当项目的现金流量一定时,基准收益率越大,净现值也越大
D.在资金供应短缺时,应通过提高基准收益率的办法进行项目经济评价
16.某项目当基准收益率iC=12%时,净现值NPV=100万元;iC=14%时,净现值NPV=-100万元,用内插法可求得其内部收益率IRR为(  )。
A.12.50%
B.13.00%
C.13.50%
D.13.75%
17.某工厂进行改扩建工程投资,有甲、乙两个投资方案,其投资额、年经营成本及综合总费用如表所示。基准投资回收期为4年。则甲、乙两方案的年折算费用分别为(  )万元。 P40智考帝

A.80;120
B.180;160
C.280;270
D.800;600
18.某企业向租赁公司租赁一台设备,该设备的价格为200万元,租期为10年,每年年末支付租金,折现率为10%,附加率为5%,采用附加率法,该企业每年向租赁公司支付租赁费为(  )万元。
A.36
B.40
C.46
D.50
19.某项目设计生产能力为年产60万件产品,预计单位产品价格为100元,单位产品可变成本为75元,年固定成本为380万元。若该产品的营业税金及附加的合并税率为5%,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为(  )。
A.31.67%
B.30.16%
C.26.60%
D.25.33%
20.某拟建工程项目在市场需求为好、中、差的情况下可能出现的概率及收益值如表所示。其项目收益值的期望信为(  )万元。 P40智考帝

A.265
B.600
C.750
D.950

21.下列方法中,既可用于价值工程对象选择,又可用于确定功能重要性系数的是(  )。
A.因素分析法
B.重点选择法
C.专家检查法
D.强制确定法
22.某产品有F1、F2、F3、F4四项功能,采用环比评分法得出相邻两项功能的重要性系数为:F1/F2=1.75,F2/F3,=2.20,F3/F4=3.10。则功能F2的重要性系数是(  )。
A.0.136
B.0.179
C.0.224
D.0.298
23.某项功能的所有产品的最低成本线是C=1+0.4P,已知该企业产品该项功能水平为P=10,实际成本为10元,则其产品功能的价值系数为(  )。
A.5/7
B.2
C.3.5
D.0.5
24.下列方法中,可用于寿命周期成本评价的方法是(  )。
A.环比分析法
B.动态比率法
C.强制评分法
D.权衡分析法
25.根据我国现行规定,对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目以及经济效益好的竞争性投资项目,经国务院批准,可以通过(  )方式筹措资本金。
A.银行贷款
B.国外借款
C.可转换债券
D.融资租赁
26.建设工程合同纠纷以(  )为合同履行地。
A.施工行为地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同履行地
27.我国的政策性银行是指(  )。
A.中国银行和中国进出口银行
B.国家开发银行和中国农业发展银行
C.中国农业发展银行和中国进出口银行
D.中国进出口银行和国家开发银行
28.某期间市场无风险报酬率为10%,平均风险股票必要报酬率为15%,某公司普通股β值为1.2。那么其留存收益的成本为(  )。
A.15%
B.16%
C.17%
D.18%
29.下列关于PFI融资模式的说法有误的是(  )。
A.PFI项目中政府与私营部门是一种合作关系
B.运用PFI融资方式建造的项目本质上是设计、建设、融资和运营模式
C.PFI项目的目的是提供具体的建筑物(一般是发挥公共服务作用的建筑物)
D.对PFI项目服务的购买是由有采购特权的政府与私营企业签订的
30.某企业承包一工程,计划砌砖工程量1000m3,按预算定额规定,每立方米耗用空心砖510块,每块空心砖计划价格为0.12元,而实际砌砖工程量1200m3,每立方米实耗空心砖500块,每块空心砖实际价格为0.17元,则空心砖单价变动对成本影响额是(  )元。
A.25 000
B.25 500
C.30 000
D.30 600

31.某工程自年初至上季度末预算总成本20万元,其中上年结转2万元,实际成本18.9万元,本季度预算总成本22万元,实际成本21.1万元。该工程按价值形式表示的竣工率和成本降低率分别是(  )。
A.90%;1%
B.90%;4.76%
C.95.24%;1%
D.95.24%;4.76%
32.现行财务制度规定,施工企业计提折旧一般采用(  )。
A.平均年限法
B.双倍余额递减法
C.年数总和法
D.加速折旧法
33.财务分析中,住房公积金中由企业缴付的部分应计入(  )。
A.制造费用
B.财务费用
C.销售费用
D.其他管理费用
34.无形资产的摊销一般采用(  )。
A.平均年限法
B.双倍余额递减法
C.加速法
D.年数总和法
35.按照我国现行财务制度的规定,企业缴纳所得税后的利润,除国家另有规定外,首先应用于(  )。
A.提取法定盈余公积金
B.弥补企业以前年度所发生的亏损
C.向投资各方按其出资比例分配利润
D.弥补被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款
36.最常见、最简单且易于应用的风险评估方法是(  )。
A.计划评审技术法
B.敏感性分析法
c.蒙特卡洛模拟法
D.调查打分法
37.根据我国现行规定,施工企业从事多种经营而不分别核算或不能准确核算的,则(  )。
A.合并征收增值税和营业税
B.区别不同情况征收增值税或营业税
C.一并征收增值税而不征收营业税
D.一并征收营业税而不征收增值税
38.甲建筑公司以10000万元的总承包额中标为某房地产开发公司承建一幢写字楼,之后甲建筑公司又将该写字楼工程的装饰工程以4000万元分包给乙建筑公司。工程完工后,房地产开发公司用其自有的市值4000万元的两幢普通住宅楼抵顶了应付给甲建筑公司的工程劳务费;甲建筑公司将一幢普通住宅楼自用,另一幢市值2 200万元的普通住宅抵顶了应付给乙建筑公司的工程劳务费。甲、乙建筑公司和房地产开发公司应缴纳的营业税分别为(  )万元。
A.200;80;120
B.200;100;110
C.280;110;120
D.290;120;200
39.某企业2013年转让一幢新建办公楼取得收入1000万元,该办公楼建造成本和相关费用500万元,缴纳与转让办公楼相关的税金50万元(其中印花税金1万元)。该企业应缴纳的土地增值税为(  )万元。
A.135
B.150
C.165
D.180
40.某建设工程一切险保险合同于2013年5月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年5月20日。为保证工程如期开工,承包人于2013年5月10日将建筑材料运至工地,一切准备就绪,承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为(  )。
A.2013年5月1日
B.2013年5月10日
C.2013年5月15日
D.2013年5月20日

41.提高价值最为理想的途径是(  )。
A.产品功能有较大幅度提高,产品成本有较少提高
B.产品功能略有下降、产品成本大幅度降低
C.在提高产品功能的同时,又降低产品成本
D.在保持产品功能不变的前提下,通过降低产品的寿命周期成本,达到提高产品价值的目的
42.在下列组织机构形式中,具有集中领导、职责清晰,但各职能部门之间的横向联系差、信息传递路线长等特点的是(  )组织机构形式。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
43.项目管理规划大纲的内容不包括(  )。
A.项目实施条件分析
B.项目投资计划
C.签订施工合同的策略
D.项目成本目标及管理措施
44.在下列控制方法中,能够用于建设项目质量控制的方法是(  )。
A.直方图控制法
B.S形曲线控制图法
C.网络计划控制法
D.香蕉曲线图法
45.某工程划分为A、B、C、D四个施工过程,3个施工段,流水节拍均为3天,其中A与B之间间歇1天,B与C之间搭接1天,C与D之间间歇2天,则该工程计划工期应为(  )天。
A.19
B.20
C.21
D.23
46.已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成,按平面划分为四段顺序施工,各过程流水节拍分别为12d、4d、10d和6d,按非节奏组织流水施工的工期为(  )d。
A.38
B.40
C.56
D.128
47.关于施工组织流水作业中的时间参数,下列说法不正确的是(  )。
A.流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工作业时间
B.主导施工过程中的流水节拍应是各施工过程流水节拍的平均值
C.流水步距是两个相邻的工作队进入流水作业的最小时间间隔
D.工期是指第一个专业队投入流水作业开始到最后一个专业队完成流水施工为止的延续时间
48.已知A、B工作的紧后工作为C、D,其持续时间分别为3天、4天、2天、5天,A、B工作的最早开始时间为第6天、第4天,则D工作的最早完成时间为第(  )天。
A.10
B.11
C.13
D.14
49.按照双代号网络图的绘制规则,可以允许出现的情形是(  )。
A.循环回路
B.在节点之间可以出现带双箭头的连线
C.没有箭头节点或箭尾节点的箭线
D.在特殊情况下,允许使用母线法绘图
50.已知E工作有一项紧后工作G,G的LF=14d,TF=2d,持续时间为3d,E工作的ES=6d,持续时间为1d,如图所示,则E的FF为(  )d。 P40智考帝

A.1
B.2
C.3
D.4

51.在工程项目风险中,宗教影响和冲击属于(  )。
A.法律风险
B.社会风险
C.经济风险
D.政治风险
52.项目资本金采用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资,其比例不得超过投资项目资本金总额的(  )。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
53.国内商业银行贷款的利率可以有一定幅度的上下浮动,目前规定为下浮(  )。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
54.根据我国《合同法》,(  )时合同成立。
A.承诺通知到达要约人
B.要约通知发出
C.要约通知到达受要约人
D.承诺通知发出
55.甲、乙订立合同后,甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙1套重要设备,并且丙知道该情形,使得甲、乙之间的合同难于履行,给乙造成了损失。此时,乙有权请求人民法院(  )。
A.解除合同
B.撤销合同
C.撤销甲的行为
D.变更合同
56.甲、乙于2012年4月20日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于2013年5月1日发生争议,甲于2013年5月10日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月23日判定该合同无效。则此合同自(  )无效。
A.2012年4月20日
B.2013年5月1日
C.2013年5月10日
D.2013年6月23日
57.根据我国《政府采购法》,作为政府采购的主要方式是(  )。
A.邀请招标
B.公开招标
C.竞争性招标
D.单一来源采购
58.某建设单位领取施工许可证后,因工程材料紧缺,不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,可延期次数和每次期限分别为(  )。
A.1次和3个月
B.2次和6个月
C.2次和3个月
D.1次和6个月
59.发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期的,缺陷责任期最长不超过(  )。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
60.组成合同各项文件的首要顺序是(  )。
A.中标通知书
C.合同协议书
C.合同条款
D.图纸

1.C解析建设项目总投资是指投资主体为获取预期收益,在选定的建设项目上所需投入的全部资金。建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。
2.B解析选项B,建设工程投资费用管理属于投资管理范畴,既涵盖了微观层次的项目投资费用管理,也涵盖了宏观层次的投资费用管理。
3.A解析在项目建议书阶段,按照有关规定编制的初步投资估算,经有关部门批准,作为拟建项目列入国家中长期计划和开展前期工作的控制造价。
4.B解析注册造价工程师享有的权利主要有:①使用注册造价工程师名称;②依法独立执行工程造价业务;③在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章;④发起设立工程造价咨询企业;⑤保管和使用本人的注册证书和执业印章;⑥参加继续教育。
5.A解析选项B、C属于注册证书失效的原因;选项D属于注销注册的原因。
6.C解析根据《工程造价咨询企业管理办法》,、甲级工程造价咨询企业资质标准要求:专职从事工程造价专业工作的人员不少于20人,其中,具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于16人,取得造价工程师注册证书的人员不少于10人,其他人员具有从事工程造价专业工作的经历;乙级资质标准要求:专职专业人员不少于12人,其中,具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人,取得造价工程师注册证书的人员不少于6人,其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。.
7.B解析英国是世界上最早出现工程造价咨询行业并成立相关行业协会的国家。英国的工程造价管理至今已有近400年的历史。在世界近代工程造价管理的发展,作为早期世界强国的英国,由于其工程造价管理发展较早,且其联邦成员国和地区分布较广,时至今日,其工程造价管理模式在世界范围内仍具有较强的影响力。
8.B解析尚需偿还的金额=300 ×(1+10%)×(F/A,10%,5)(F/P,10%,9)-500 ×(F/P,10%,6)-500×(F/P,10%,3)=3199.04(万元)。
9.C解析利率随社会平均利润率的变化而变化。在通常情况下,平均利润率是利率的界限。因为如果利率高于利润率,无利可图就不会有人去借款。
10.D解析F=500×(1+10%)7+600×(1+10%)6+800 ×(1+10%)3=3 325.70(万元)。
11.B解析在建设期每年年初贷款,折算为运营期第一年年末偿还1000万元后的终值F=2000 ×(F/A,10%,2)×(F/P,10%,1)-1000=3 620(万元),该终值即为需在运营期第2年至第6年每年年末等额偿还剩余贷款的现值,即:4 082=A(P/A,10%,5),A=3620(A/P,10%,5)=954.89(万元)。
12.C解析投资收益率是指投资方案建成达到设计生产能力后一个正常生产年份的年净收益总额与方案投资总额的比率。则该项目投资收益率R=年净收益或年平均净收益/投资总额×100%=1300/(7 000+800)×100%=16.67%。
13.B解析在多方案中,出现技术经济互补的方案称为互补型方案。根据互补方案之间相互依存的关系,互补方案可能是列,的,缺少其中任何一个方案,其他方案就不能正常运行,它们之间既是互补的,又是对称的。
14.A解析该设备在不同使用年的年平均成本如下表所示。由计算结果可以看出,该设备在使用4年时,其平均使用成本l.8万元为最低,即该设备经济寿命还剩余4年。设备年平均使用成本计算万元。P40智考帝

15.D解析选项A,基准收益率表明投资决策者对项目资金时间价值的估价,是投资资金应当获得的最低盈利率水平;选项B,基准收益率定得越高,方案被接受的可能性就越小:选项C,当项目的现金流量一定时,基准收益率越大,净现值越小。
16.B解析 P40智考帝

17.C解析甲方案的年折算费用=总投资/基准投资回收期+年经营成本:800/4+80=280(万元);乙方案的年折算费用=总投资/基准投资回收期+年经营成本=600/4+120:270(万元)。
18.D解析 P40智考帝

19.A解析BEP(Q)=年固定总成本/(单位产品销售价格一单位产品可变成本一单位产品营业税金及附加)=3800 000/(100-75-100 ×5%)=190000(件),即19万件;生产能力利用率=盈亏平衡点销售量/正常产销量×100%=19/60 × 100%=31.67%。
20.C解析该项目收益期望值E(S)=1 000×0.6+500×0.2+250×0.2=750(万元)。
21.D解析对象选择的方法有多种,不同方法适宜于不同的价值工程对象,常用的方法是:①因素分析法,又称经验分析法;②ABC分析法;③强制确定法;④百分比分析法;⑤价值指数法。其中,强制确定法的具体做法是先求出分析对象的成本系数、功能系数,然后得出价值系数,以揭示出分析对象的功能与成本之间是否相符。因此,强制确定法也可用于确定功能的重要性系数。
22.D解析计算过程如表所示。
P40智考帝

23.D解析产品功能的价值系数=(1+0.4×10)/10=0.5。
24.D解析寿命周期成本分析又称为寿命周期成本评价,它是指为了从各可行方案中筛选出方案以有效地利用稀缺资源,而对项目方案进行系统分析的过程或者活动。常用的寿命周期成本评价方法有费用效率(CE)法、固定效率法和固定费用法、权衡分析法等。
25.C解析根据我国现行规定,对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目,以及经济效益好的竞争性投资项目,经国务院批准,可以试行通过可转换债券或组建股份制公司发行股票方式筹措资本金。
26.A解析合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议,并依法选择有管辖权的人民法院,但不得违反《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖的规定。对于一般的合同争议,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程合同纠纷以施工行为地为合同履行地。
27.C解析政策性银行贷款利率通常比商业银行贷款利率低。我国的政策性银行有:中国进出口银行、中国农业发展银行。国家开发银行原来也属于政策性银行,但在2008年底改制后,成为开发性金融机构,为实现国家中长期发展战略提供投融资服务和开发性金融服务。
28.B解析根据普通股资本资产定价模型公式得:留存收益的成本KS=Rf+β(Rm-Rf)=10%+1.2×(15%-10%)=16%。
29.C解析选项C,PFI模式是传递某种公共项目的服务,而不是提供某个具体的构筑物。
30.C解析因素分析法(又称连环置换法)可用来分析各种因素对成本的影响程度。
该方法的计算过程如表所示。由表可知,差异数30 000元是由价格提高引起的。 P40智考帝

31.DP40智考帝

32.A解析在施工机械使用费中,占比重的往往是施工机械折旧费。按现行财务制度规定,施工承包企业计提折旧一般采用平均年限法和工作量法。
33.D解析财务分析中的人工工资及福利费,是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬。医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金中由企业缴付的部分,应按规定计入其他管理费用。
34.A解析无形资产的摊销一般采用平均年限法,不计残值。
35.B解析按照我国现行财务制度的规定,利润的分配顺序为:①弥补企业以前年度亏损;②提取法定公积金;③提取任意公积金;④向投资者分配利润。
36.D解析调查打分法又称综合评估法或主观评分法,是指将识别出的项目可能遇到的所有风险,列成项目风险表,将项目风险表提交给有关专家,利用专家的经验,对可能的风险因素的等级和重要性进行评估,确定出项目的主要风险因素。这是一种最常见、最简单且易于应用的风险评估方法。
37.C解析纳税人兼营应税劳务与货物或非应税劳务的,应分别核算应税劳务的营业额与货物或非应税劳务的销售额,不分别核算或不能准确核算的,其应税劳务与货物或非应税劳务一并征收增值税,不征收营业税。
38.D解析甲建筑公司应缴建筑业营业税=(10000-4 000)×3%=180(万元);
应缴销售不动产营业税=2200 × 5%=110(万元);
则总共应缴纳营业税=180+110=290(万元);
甲建筑公司应代扣代缴乙建筑公司建筑业营业税=4000×3%=120(万元);
房地产开发公司应缴销售不动产营业税=4000×5%=200(万元)。
39.A解析土地增值额=1000-(500+50)=450(万元);
增值额占扣除项目金额比例=450/(500+50)=81.8%;
适用税率为30%,速算扣除系数为0:
则企业应缴纳的土地增值税=450×30%=135(万元)。
40.B解析保险责任的开始有两种情况:①工程破土动工之日;②保险工程材料、设备运抵至工地时。以先发生者为准,但不得超过保单规定的生效日期。
41.C解析提高产品价值的途径有以下五种:①在提高产品功能的同时,又降低产品成本,这是提高价值最为理想的途径;②在产品成本不变的条件下,通过提高产品的功能,提高利用资源的效果或效用,达到提高产品价值的目的;③在保持产品功能不变的前提下,通过降低产品的寿命周期成本,达到提高产品价值的目的;④产品功能有较大幅度提高,产品成本有较少提高;⑤在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下,也可以达到提高产品价值的目的。
42.C解析直线职能制组织结构既保持了直线制统一指挥的特点,又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求。其主要优点是集中领导、职责清楚,有利于提高管理效率。但这种组织机构中各职能部门之间的横向联系差,信息传递路线长,职能部门与指挥部门之间容易产生矛盾。
43.B解析项目管理规划大纲应包括的内容有:①项目概况及实施条件分析;②项目投标活动及签订施工合同的策略;③项目管理目标;④项目管理组织机构及其职责;⑤项目质量目标和施工方案;⑥项目工期目标和施工总进度计划;⑦项目成本目标及管理措施;⑧项目风险预测和安全生产目标及措施;⑨现场文明施工及环境保护措施;⑩项目现场管理和施工平面图。
44.A解析直方图又称频数分布直方图。它以直方图形的高度表示一定范围内数值所发生的频数,据此可掌握产品质量的波动情况,了解质量特征的分布规律,以便对质量状况进行分析判断。
45.B解析根据题意,不考虑施工过程之间的搭接和间歇,在计算出结果后有间歇的加入,有搭接的减去,则根据等节奏流水施工工期的计算公式,该工程计划工期为: P40智考帝

46.A解析该基础工程分为四个施工过程,其流水节拍分别为12d、4d、10d和6d。节拍均为2的整数倍,因此,四个施工过程组成加快成倍节拍流水,计算步骤如下:
①确定流水步距: P40智考帝

47.C解析选项C,流水步距是指组织流水施工时,相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间。
48.D解析根据已知条件,A工作的最早开始时间为第6天,持续时间为3天,所以,A工作的最早完成时间为第9天;8工作的最早开始时间为第4天,持续时间为4天,所以,B工作的最早完成时间为第8天;又已知,A、B工作的紧后工作为C、D,所以,C、D工作的最早开始时间均为第9天(因A、B工作都完成后C、D 工作才能开始),又已知,D工作的持续时间为5天,则D工作的最早完成时间为第14(9+5=14)天。
49.D解析选项A,双代号网络图中,严禁出现循环回路。如果出现循环回路,则造成逻辑关系混乱;选项B、C,双代号网络图中,在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线以及没有箭头节点或箭尾节点的箭线;选项D,当没有箭头节点或箭尾节点或双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时,在保证一项工作有的一条箭线和对应有一对节点编号前提下,允许使用母线法绘图。
50.B解析根据题意,可得:ESG=EFG-DG=(LFG-TFG)-DG=(14-2)-3=9d;FFE=ESG-EFE=ESG-(ESE+DE)=9-(6+1)=2d。
51.B解析按照风险来源划分,风险因素包括自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险。其中,社会风险包括宗教信仰的影响和冲击、社会治安的稳定性、社会的禁忌、劳动者的文化素质、社会风气等。
52.B解析项目资本金可以用货币出资,也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资,但除国家对采用高新技术成果有特别规定的外,其比例不得超过投资项目资本金总额的20%。
53.C解析国内商业银行贷款的利率目前以中国人民银行的基准利率为中心,可以有一定幅度的上下浮动,目前规定为下浮10%,即贷款利率下限为基准利率的0.9倍,对于除城乡信用社以外的金融机构贷款利率上浮不设上限。
54.A解析合同就是合同双方当事人依照订立合同的程序,经过要约和承诺,形成对双方当事人都具有法律效力的协议。《合同法》第二十五条规定,承诺通知到达要约人时承诺生效,承诺生效时合同成立。
55.C解析根据《合同法》规定,因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形,债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。
56.A解析无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。本题中,甲乙订立的合同,被认定无效,该无效合同应当溯及至合同成立之日,即2012年4月20日。
57.B解析根据我国《政府采购法》,政府采购的方式包括:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标是政府采购的主要方式。
58.C解析建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以2次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
59.B解析由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过2年。在缺陷责任期(或延长的期限)终止后14天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。
60.B解析组成合同的各项文件应互相解释、互为说明。除专用合同、条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序为:①合同协议书;②中标通知书;③投标函及投标函附录;④专用合同条款;⑤通用合同条款;⑥技术标准和要求;⑦图纸;⑧已标价工程量清单;⑨其他合同文件。P40智考帝

  造价工程师报名中心咨询电话:133-8117-2063 400-8565-660

扫描二维码咨询

友情链接

智考帝北京市住房和城乡建设委员会住房和城乡建设部北京市人事考试网首都安全生产信息网中国建设教育协会中国建造师网